4 Coordination
4.1 Préparation
Pendant la période de préparation, l'entrepreneur reçoit du maître d'ouvrage ou de son représentant, dans les délais compatibles avec le programme des travaux :
l'ensemble des données essentielles listées dans les CCT du NF DTU 45.4 P1-1-1 ;
les études, documents et dessins nécessaires à l'exécution et à la pose des ouvrages, établis par ce dernier et par les autres corps d'état, précisant la nature et les caractéristiques des parois support où doit être fixé le bardage ;
la résistance thermique des isolants ;
les plans d'implantation des équipements et de réservation ;
toutes les précisions concernant la nature, l'aspect, le calepinage, les états de finition et les coloris du bardage à exécuter.
En l'absence de ces éléments ou lorsque ces derniers comportent des différences importantes par rapport à ce qui était décrit dans le dossier de soumission, l'entrepreneur avertit par écrit le maître d'oeuvre. Ce dernier fait connaître la suite qu'il donne. Des ajustements au marché peuvent en résulter, y compris dans les délais d'exécution.
Si, à la suite de la notification de son marché, l'entrepreneur ne dispose pas des dossiers et documents visés à l'Annexe A du présent document, il en avise sans retard et par écrit le maître d'ouvrage (ou le maître d'oeuvre s'il a été délégué à cet effet) qui fait connaître la suite qu'il donne dans un délai de 10 jours. Le délai d'exécution est prolongé d'autant.
En possession de ces éléments et des plans, l'entrepreneur soumet au maître d'ouvrage ou à son maître d'oeuvre dans les délais prévus au marché ou arrêtés d'un commun accord, les renseignements ou détails de réalisations des ouvrages de parties courantes ou de points singuliers lorsqu'ils sont nécessaires aux autres entrepreneurs pour arrêter les détails d'exécution de leurs ouvrages.
Ensuite, pendant cette période, l'entrepreneur soumet au maître d'ouvrage ou à son maître d'oeuvre la nature des produits qu'il se propose d'utiliser, avec la référence des couleurs et matériaux.
Après accord, le maître d'ouvrage ou son maître d'oeuvre retourne un exemplaire « bon pour accord » des plans et dessins pour commande des produits et exécution des travaux. Il en remet un exemplaire pour information et réalisation aux entrepreneurs des autres corps d'état qui pourraient être concernés.
Si nécessaire, le maître d'ouvrage ou son représentant précise en conséquence aux entreprises chargées de l'exécution des ouvrages de menuiseries extérieures ou de gros oeuvre, les caractéristiques des ouvrages qu'elles doivent livrer conformément au 6.1.2 du NF DTU 45.4 P1-1-1.
4.2 Planification des travaux
Lorsqu'il est nécessaire d'actualiser le planning des travaux, le maître d'ouvrage ou par délégation le maître d'oeuvre informe l'entreprise pour accord.
Dans le cas de retard occasionné par des corps d'états précédant l'intervention du titulaire du lot bardage, le planning contractuel du chantier doit être modifié en conséquence. L'entreprise en informe le maître d'ouvrage et convient avec lui du nouveau planning.
4.3 Remise du chantier au « bardeur »
Pour l'exécution des travaux de bardage, il est nécessaire que les conditions préalables requises aux Cahier des Clauses Techniques Types soient satisfaites, en particulier :
les travaux de terrassement jouxtant l'ouvrage sont terminés, les sols compactés, fouilles comblées et les terres évacuées ;
les espaces extérieurs sont suffisamment dégagés et stabilisés pour permettre les accès, manutentions, installation des échafaudages ou nacelles sur la périphérie du bâtiment ;
l'ensemble des travaux de gros-oeuvre et de la structure porteuse sont terminés et conforme aux référentiels techniques dont ils relèvent ;
toutes les parois support devant recevoir un bardage doivent répondre aux spécifications du NF DTU 45.4 P1-1-1 ;
les tracés, contrôles des côtes satisfaisant aux tolérances admises et les réservations exécutées ;
les dispositifs spéciaux et/ou modifications motivés par l'exécution hors critères d'acceptation du gros-oeuvre ou de la structure sont réalisés ;
les travaux de menuiseries extérieurs et leur étanchéité périphérique sont terminés et les réservations réalisées permettent la pose du bardage et de ses accessoires ;
les travaux de charpente, couverture sont terminés, et ils permettent de protéger en tête le revêtement extérieur dans son état initial contre toute pénétration d'eau entre le revêtement et la paroi support ;
les travaux d'étanchéité sont terminés ;
les divers percements en façade (ventilation, coffrets, eau, gaz, électricité) sont terminés et permettent la réalisation du bardage ;
la mise en oeuvre des fourreaux est réalisée ;
les joints de dilatation sont traités et sont compatibles avec la mise en oeuvre du bardage ;
les dispositifs permettant une pose des ouvrages de serrurerie (balcons rapportés, escaliers en façade, garde corps, etc.) ou des systèmes de fermeture (stores, volets roulants, etc.) sont posés ;
les travaux d'adaptation du chantier tels que les réseaux organiques, dessertes et alimentation de chantier sont suffisamment avancés pour ne pas entraver la conduite des travaux ;
la mise en oeuvre de système d'étanchéité en pied de bardage, notamment au niveau des balcons et des soubassements.
S'il n'en est pas ainsi, l'entreprise en avise le maître d'ouvrage au plus tard à la date fixée comme début du délai contractuel.
Le maître d'ouvrage fait connaitre à l'entrepreneur la date à laquelle l'état du chantier permettra de commencer les travaux. Il appartient au maître d'ouvrage ou à son représentant de rendre l'état du chantier avant pose conforme aux CCT. L'entreprise s'assure que ces conditions sont réunies.
4.4 Exécution des travaux
4.4.1 Conformité des supports et suite à donner au rapport contradictoire des supports
Avant la date prévue par le marché ou par l'ordre de service, pour procéder à la mise en oeuvre du bardage, l'entrepreneur vérifie que les supports sont conformes aux prescriptions des NF DTU dont ils relèvent ou à celles précisées dans les DPM, laquelle doit permettre la mise en oeuvre du bardage sans autres travaux préparatoires et d'apprêt que ceux normalement admis dans NF DTU 45.4 P1-1-1 (CCT). Il s'assure également que l'état du chantier est conforme aux dispositions du 4.3.
Une démarche peut être mise en place en accord avec le maitre d'ouvrage ou son représentant, pour réaliser l'acceptation des supports à l'avancement du chantier de façade.
Dès réception du rapport contradictoire de la reconnaissance des supports, réalisé par l'entreprise titulaire du lot bardage, les destinataires du rapport contradictoire des supports ont 10 jours calendaires pour transmettre si nécessaire au titulaire du lot bardage, les observations et les nouvelles dispositions techniques qui s'imposent.
En cas de nouvelles dispositions techniques, l'entreprise titulaire du lot bardage a 10 jours calendaires pour établir un devis complémentaire des travaux permettant de satisfaire les nouvelles exigences.
Il en avise, par écrit, le maître d'ouvrage ou son représentant qui, avant tout début d'exécution des travaux décidera, en accord avec l'entrepreneur, après un examen contradictoire avec les corps d'état intéressés, de la mise en conformité éventuelle, laquelle fait l'objet d'un ordre de service.
Cet ordre de service proroge le délai d'exécution en fonction de la date à laquelle la réalisation du bardage aurait pu normalement s'effectuer.
4.4.2 Conditions climatiques
Si, au début ou au cours de l'exécution, l'entrepreneur constate que les conditions climatiques ne sont pas compatibles avec la mise en oeuvre d'un bardage vis-à-vis de l'aptitude à l'emploi et l'usage des produits, il en avise par écrit le maître d'ouvrage ou son représentant.
Les travaux sont ajournés jusqu'à ce que les conditions climatiques soient obtenues, le délai d'exécution est prorogé.
Les jours d'immobilisation justifiés des véhicules de transports dus aux barrières de dégel et aux conditions météorologiques (brouillard, verglas, etc.) ainsi que les retards dus aux grèves et les mouvements sociaux ou encore d'un blocage en cas de pandémie, donnent lieu à prorogation du délai d'exécution.
4.5 Espaces de dépôt à disposition de l'entreprise
Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), la mise à la disposition de l'entrepreneur des espaces nécessaires au dépôt sur chantier des approvisionnements des produits de bardage est à la charge du maître de l'ouvrage.
Avant de commencer ses travaux, l'entrepreneur doit s'assurer que les conditions de stockage requises aux Cahier des Clauses Techniques Types sont satisfaites, en particulier, des aires de stockage à pied d'oeuvre pour :
l'isolant (volume, protection UV) ;
les profilés ;
les éléments du parement, il faut prévoir la surface nécessaire pour le stockage selon les indications du fabricant, conditionnement à plat ;
l'échafaudage ;
les chevilles et organes de fixation ;
l'outillage ;
l'atelier de découpe et de façonnage.
Il appartient au maître d'ouvrage ou à son représentant de rendre les conditions de stockage avant pose conforme aux CCT. L'entreprise s'assure que ces conditions sont réunies.
4.6 Délai d'exécution
Tout retard motivé par le non-respect des spécifications visées du 4.1 au 4.5 ci-avant, et signalé par écrit au maître d'ouvrage ou à son représentant donne lieu à prorogation du délai d'exécution.
Si le maître d'ouvrage ou son représentant fait procéder à la mise en condition des supports pour permettre l'exécution des travaux de bardage selon les dispositions du NF DTU 45.4 P1-1-1 (CCT) et du P1-2 (CGM), il en informe l'entrepreneur en lui faisant connaître la date prévisionnelle à laquelle les travaux pourront être effectivement commencés ou repris.
4.7 Règlement des contestations
Au cas où l'application des documents du marché montrerait des lacunes dans ceux-ci, ces lacunes doivent être comblées par recours aux dispositions de la NF P 03-001 ou du CCAG (marchés publics).